Документы Правительства Москвы

Дата публикации: 16.06.2008

№ 451-ПП О проведении аукциона по подбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства объекта по адресу: Профсоюзная ул., вл.156 (Юго-Западный административный округ города Москвы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ   
 
                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 
 
 3 июня 2008 г. N 451-ПП  
 
О   проведении   аукциона   по   подбору 
инвестора  на реализацию инвестиционного 
проекта строительства объекта по адресу: 
Профсоюзная  ул.,  вл.156  (Юго-Западный 
административный округ города Москвы)    
 
 
 
     В целях реализации городской комплексной инвестиционной прог- 
раммы "Новое кольцо Москвы", во исполнение распоряжений Правитель- 
ства Москвы от 23 октября 2003 г.  N 1939-РП "О подготовке  строи- 
тельства высотного дома по адресу: ул.Профсоюзная, вл.156 в рамках 
программы "Новое кольцо Москвы",  от 12 августа 2004 г.  N 1618-РП 
"О реализации "пилотных" проектов в рамках программы "Новое кольцо 
Москвы", в соответствии с законами города Москвы от 9 июля 2003 г. 
N  50 "О порядке подготовки  и получения разрешений на  строитель- 
ство,  реконструкцию  градостроительных объектов в городе Москве", 
от 3 марта 2004 г.  N 13 "Об основах  градостроительства  в городе 
Москве" и постановлением Правительства Москвы от 10 октября 2006 г. 
N 795-ПП "О совершенствовании порядка  организации проведения  ин- 
вестиционных торгов" Правительство Москвы постановляет: 
     1. Определить инвестора на реализацию инвестиционного проекта 
по проектированию и строительству  многофункционального  комплекса 
на  земельном  участке  площадью 2,5 га,  расположенном по адресу: 
ул.Профсоюзная, вл.156, общей площадью объекта 123 144 кв.м, в том 
числе: общей площадью квартир 39 850 кв.м,  общей площадью встрое- 
но-пристроенных нежилых помещений 21 920 кв.м,  а  также  площадью 
подземной  части  29  850  кв.м  под  размещение гаража-стоянки на 
1 152 машиноместа, по результатам аукциона, планируемого  к прове- 
дению Городской конкурсной комиссией по подбору инвесторов на реа- 
лизацию инвестиционных проектов. 
     2. Принять к сведению, что объект (п.1) включен в  Единый по- 
адресный перечень объектов,  планируемых к вынесению на инвестици- 
онные конкурсы, аукционы  и для разработки документации в 2007 го- 
ду, утвержденный постановлением Правительства Москвы  от 30 января 
2007 г.  N  60-ПП "О предварительных  итогах выполнения  Программы 
Правительства Москвы за 2006 год и Программе  Правительства Москвы 
на 2007 год". 
     3. Утвердить: 
     3.1. Акт  разрешенного  использования участка территории гра- 
достроительного объекта (п.1) от 13  ноября  2007 г.  N  А-4689/98 
(приложение 1). 
     3.2. Стартовые условия проведения аукциона по подбору  инвес- 
тора  на  реализацию инвестиционного проекта строительства объекта 
(п.1) согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
     3.3. Проект инвестиционного договора на реализацию инвестици- 
онного проекта строительства объекта (п.1) согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению. 
     4. Принять к сведению, что земельный участок,  подлежащий за- 
стройке (п.1), не свободен от обременений и  с  учетом  полученных 
согласий  собственников объектов капитального строительства и пра- 
вообладателей земельных участков подлежит освобождению: 
     4.1. От участка воздушной линии электропередач (далее - ЛЭП), 
находящейся в собственности ОАО "Московская областная электросете- 
вая компания". 
     4.2. От  строений  торгово-бытового назначения общей площадью 
1 688,2 кв.м по адресу:  ул.Теплый Стан, вл.1Б, стр.1-7, принадле- 
жащих ЗАО "Новые Черемушки" на праве собственности  (свидетельства 
о  государственной   регистрации  права   от  26  ноября  2003  г. 
N 77-01/30-910/2003-749, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003- 
751, от  26  ноября  2003 г. N 77-01/30-910/2003-752, от 26 ноября 
2003  г.   N  77-01/30-910/2003-753,   от   26   ноября   2003  г. 
N 77-01/30-910/2003-754, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003- 
755, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003-757). 
     5. Предоставить право инвестору, определенному по итогам аук- 
циона,  осуществить за счет собственных (привлеченных)  средств  в 
течение 36 месяцев с даты заключения инвестиционного договора про- 
ектирование и строительство объекта (п.1) в соответствии  с  актом 
разрешенного  использования  участка территории градостроительного 
объекта (п.3.1). 
     6. Установить,  что  реализация инвестиционного проекта (п.1) 
будет осуществлена инвестором, определенным по итогам инвестицион- 
ного аукциона,  проводимого Городской конкурсной комиссией по под- 
бору инвесторов на реализацию инвестиционных проектов,  со следую- 
щими условиями инвестирования: 
     6.1. Финансирование затрат,  связанных с переносом (переклад- 
кой) ЛЭП,  осуществляется  за  счет  инвестора в полном объеме без 
последующей компенсации. 
     6.2. Инвестор  выплачивает  определенную стартовыми условиями 
компенсацию ЗАО "Новые Черемушки" за снос строений,  принадлежащих 
ЗАО "Новые Черемушки" на праве собственности, а также осуществляет 
финансирование работ по сносу указанных строений (п.4.2)  за  счет 
собственных либо привлеченных средств в полном объеме. 
     6.3. Инвестор перечисляет в бюджет города Москвы сумму, опре- 
деленную  по  итогам  инвестиционного аукциона,  в соответствии со 
следующим графиком: 
     - первая часть денежных средств в размере 20% от суммы, опре- 
деленной по итогам аукциона, перечисляется инвестором в течение 10 
рабочих (банковских) дней  с  момента  регистрации инвестиционного 
договора в Департаменте города Москвы по конкурентной политике; 
     - вторая часть денежных средств в размере 80% от суммы, опре- 
деленной по итогам аукциона, перечисляется инвестором ежекварталь- 
но в первый рабочий день квартала равновеликими платежами  в тече- 
ние 4-х кварталов,  начиная с квартала, следующего за кварталом, в 
котором произведен первый платеж. 
     Денежные средства перечисляются в бюджет города Москвы в сле- 
дующем порядке: 
     - 66% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на 
специальный счет      Московского      городского     казначейства 
КБК-72511705020020002180 "Доходы  от   реализации   инвестиционных 
контрактов"; 
     - 26% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на 
специальный счет      Московского      городского     казначейства 
КБК-16311705020020002180 "Доходы  от   реализации   инвестиционных 
контрактов" и  зачитываются Департаменту имущества города Москвы в 
счет выполнения планового задания; 
     - 8%  от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на 
специальный счет     Московского      городского      казначейства 
КБК-16311705020020002180 "Доходы   от   реализации  инвестиционных 
контрактов" и зачитываются Департаменту имущества города Москвы  в 
счет выполнения планового задания. 
     График платежей оформляется приложением к заключаемому инвес- 
тиционному договору и является его неотъемлемой частью. 
     6.4. По окончании строительства объекта  (п.1)  распределение 
площади объекта установить в следующем соотношении: 
     6.4.1. Общая жилая площадь  в размере 100% передается  в соб- 
ственность  инвестора - победителя аукциона  без  права  изменения 
функционального назначения объекта и  вида  разрешенного использо- 
вания  земельного участка  при условии выполнения п.6.3 настоящего 
постановления. 
     6.4.2. Общая нежилая площадь, исключая площади помещений, не- 
разрывно  связанных с системами жизнеобеспечения объекта (лестнич- 
ные клетки, лифтовые шахты, технические этажи, техподполья, элект- 
рощитовые),  а также исключая площадь подземного пространства объ- 
екта в размере 100% передается в собственность инвестора - победи- 
теля  аукциона  без  права  изменения  функционального  назначения 
объекта и вида разрешенного  использования  земельного участка при 
условии выполнения п.6.3 настоящего постановления. 
     6.4.3. Общая площадь машиномест  в подземном  пространстве  в 
размере  100% передается  в  собственность  инвестора - победителя 
аукциона без изменения функционального  назначения  объекта и вида 
разрешенного использования земельного участка при условии выполне- 
ния п.6.3 настоящего постановления. 
     6.4.4. Общая  площадь построенных или реконструированных объ- 
ектов инженерного и коммунального назначения  в размере 100% пере- 
ходит  в собственность города Москвы в лице Департамента имущества 
города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 22 августа 2000 г. N 660 "О порядке приемки объектов инженерно- 
го и коммунального назначения в собственность города Москвы". 
     6.5. Инвестор выплачивает ОАО  "Новое  кольцо  Москвы"  сумму 
компенсации затрат за прединвестиционную подготовку объекта и воз- 
награждение за сопровождение программы "Новое кольцо Москвы". 
     Сумма денежных средств,  подлежащих перечислению,  составляет 
2%  от  затрат инвестора  на  реализацию  инвестиционного  проекта 
(п.1), включая затраты инвестора по выплате суммы, определенной по 
итогам открытого аукциона (п.6.3). 
     График платежей оформляется приложением к заключаемому инвес- 
тиционному договору и является его неотъемлемой частью. 
     6.6. Инвестор в полном объеме за счет собственных средств без 
последующей компенсации  осуществляет  оплату  за  технологическое 
присоединение  к  распределительным энергетическим сетям ОАО "Мос- 
ковская городская электросетевая компания". 
     6.7. Инвестор  в  полном  объеме  за счет собственных средств 
осуществляет финансирование проектирования и  строительства  инже- 
нерных сетей и сооружений, в том числе городских магистральных се- 
тей и коммуникаций. 
     7. Установить,  что Городской конкурсной комиссией по подбору 
инвесторов на реализацию инвестиционных проектов в случае  призна- 
ния  аукциона  несостоявшимся размер стартовой цены аукциона может 
корректироваться до 15%. 
     8. Департаменту города Москвы по конкурентной политике: 
     8.1. Организовать в установленном порядке проведение аукциона 
по объекту (п.1) на условиях, утвержденных настоящим постановлени- 
ем. 
     8.2. В  течение  10  рабочих  дней после подписания протокола 
аукциона по объекту (п.1) представить на подпись  в  установленном 
порядке проект инвестиционного договора на реализацию инвестицион- 
ного проекта (п.1). 
     8.3. Осуществить в установленном порядке регистрацию инвести- 
ционного договора,  дополнительных соглашений к нему и акта о  ре- 
зультатах реализации инвестиционного проекта по объекту (п.1). 
     9. Префектуре Юго-Западного административного  округа  города 
Москвы: 
     9.1. Выдать необходимые разрешения на снос строений,  располо- 
женных на территории застройки (п.4.2). 
     9.2. После сдачи объекта (п.1) в эксплуатацию и представления 
инвестором надлежащего пакета документов оформить и представить  в 
установленном  порядке в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике проект акта о результатах реализации инвестиционного про- 
екта (п.1) для подписания первым заместителем Мэра Москвы в Прави- 
тельстве Москвы Росляком Ю.В. 
     9.3. Представить  в Департамент экономической политики и раз- 
вития города Москвы  предложения  по  включению  в  инвестиционные 
программы  Правительства Москвы на 2008-2010 гг.  проектирование и 
строительство объекта (п.1) за счет  средств  инвестора  в  полном 
объеме. 
     10. Принять к сведению,  что  корректировка  границ  объектов 
природного комплекса Юго-Западного административного округа города 
Москвы  N 48а и N 69 произведена в установленном порядке и утверж- 
дена  постановлением  Правительства  Москвы  от 25 декабря 2007 г. 
N 1154-ПП  "О корректировке  границ объекта  природного  комплекса 
N 69 и образовании объекта природного комплекса N 48а Юго-Западно- 
го административного округа города Москвы". 
     11. Принять  к  сведению обязательства победителя аукциона: 
     11.1. С  учетом  распоряжения Правительства Москвы от 28 сен- 
тября 2005 г. N 1906-РП "О мерах по реализации "пилотных" проектов 
программы "Новое кольцо Москвы" и внесении изменений и  дополнений 
в   распоряжение   Правительства  Москвы   от  12  августа 2004 г. 
N 1618-РП"  оформить  договорные  отношения  с  российско-немецким 
предприятием ООО "БРТ РУС"  для разработки проектно-сметной  доку- 
ментации  (стадия  "проект"  и  стадия "рабочая документация")  на 
строительство инвестиционного объекта (п.1),  а также утвердить ее 
в установленном порядке. 
     11.2. Осуществить реализацию инвестиционного проекта (п.1)  в 
соответствии с условиями инвестиционного договора. 
     11.3. Осуществить регистрацию договоров о долевом  участии  в 
строительстве,  заключенных  в рамках инвестиционного договора,  в 
соответствии с действующими на момент такой регистрации  правовыми 
актами. 
     11.4. Представить в  Департамент  земельных  ресурсов  города 
Москвы  акт разрешенного использования  участка  территории градо- 
строительного объекта,  инвестиционный договор и другие  необходи- 
мые  документы  для  оформления  в установленном  порядке договора 
краткосрочной аренды земельного участка по объекту (п.1) на период 
проектирования и строительства. 
     11.5. Представить в 3-месячный срок после ввода объекта (п.1) 
в эксплуатацию  в  Департамент  имущества города Москвы надлежащий 
пакет  документов для регистрации прав собственности города Москвы 
в  Едином государственном  реестре прав  на недвижимое имущество и 
сделок с ним  на  объекты инженерного и коммунального назначения в 
порядке, утвержденном постановлением  Правительства  Москвы  от 22 
августа 2000 г.  N 660  "О порядке приемки  объектов инженерного и 
коммунального назначения в собственность города Москвы". 
     11.6. После завершения строительства объекта  (п.1)  осущест- 
вить оформление и регистрацию имущественных прав и земельно-право- 
вых отношений в установленном порядке. 
     11.7. По  окончании строительства объекта (п.1) представить в 
Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы  до- 
кументы для оформления и учета жилой площади в соответствии с рас- 
поряжением Мэра Москвы от 25 января 2001 г.  N 56-РМ "О  мерах  по 
упорядочению учета  и  контроля  за  оформлением  жилой  площади в 
г.Москве". 
     11.8. Осуществить  за счет собственных средств финансирование 
разработки проекта перекладки ЛЭП и осуществления работ по  перек- 
ладке ЛЭП. 
     11.9. Возместить  в течение 30 рабочих дней  с даты регистра- 
ции  инвестиционного договора в Департаменте города Москвы по кон- 
курентной политике  в бюджет города Москвы документально подтверж- 
денные затраты в размере 58 402 590 руб. 5 коп. за выполненные ОАО 
"Новое кольцо Москвы" работы по проектированию объекта (п.1),  фи- 
нансируемые за счет средств городского бюджета на возвратной осно- 
ве, в рамках реализации распоряжений  Правительства  Москвы  от 23 
октября 2003 г.  N 1939-РП и от 12 августа 2004 г.  N 1618-РП. 
     11.10. Осуществлять реализацию квартир,  машиномест и нежилых 
помещений  в объекте  по договорам соинвестирования только при на- 
личии: 
     - утвержденной проектно-сметной документации на строительство 
объекта и разрешения на строительство; 
     - утвержденного  графика реализации инвестиционного проекта с 
учетом освобождения земельного участка для организации  строитель- 
ства. 
     11.11. Осуществить резервирование жилой площади, неподлежащей 
реализации, в объеме 15% от общей жилой площади объекта до полного 
завершения  строительства объекта в качестве дополнительной гаран- 
тии выполнения инвестором своих  обязательств  по  инвестиционному 
договору (п.8.2). 
     11.12. Заблаговременно информировать Правительство  Москвы  о 
намерениях  изменить  состав  учредителей  организации (победителя 
аукциона) и о причинах такого изменения. 
     11.13. Представлять ежеквартально информацию об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства объекта (п.1), в соответствии с постановле- 
нием  Правительства  Российской  Федерации  от  27 октября 2005 г. 
N 645  "О ежеквартальной отчетности застройщиков  об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства". 
     11.14. Обеспечить в установленном законом  порядке  получение 
лицензий,  разрешений, согласований, распорядительных документов и 
иных  необходимых документов органов исполнительной власти Россий- 
ской Федерации в целях реализации инвестиционного проекта. 
     11.15. Осуществить  в  полном  объеме  за  счет   собственных 
средств  без последующей компенсации финансирование проектирования 
и строительства инженерных сетей и сооружений, в том числе городс- 
ких магистральных сетей и коммуникаций. 
     12. Установить, что инвестор - победитель  аукциона  за  счет 
собственных средств в полном объеме осуществляет инженерную подго- 
товку территории в соответствии с выданными техническими условиями. 
     13. Префектуре Юго-Западного административного округа  города 
Москвы  в течение 7 рабочих дней после выхода настоящего постанов- 
ления  разместить информацию о строительстве объекта (п.1) в сред- 
ствах массовой  информации округа, района и муниципального образо- 
вания. 
     14. Принять  к сведению,  что управой района Теплый Стан сов- 
местно с ОАО "Новое кольцо Москвы" проведены публичные слушания по 
проектированию  и  строительству многофункционального комплекса по 
адресу: ул.Профсоюзная, вл.156  (Юго-Западный административный ок- 
руг города Москвы). 
     15. Комплексу архитектуры,  строительства, развития и  рекон- 
струкции города Москвы в установленном порядке внести  изменения в 
постановление Правительства Москвы от 30 сентября 2003 г. N 813-ПП 
"О  проекте планировки территории, прилегающей к Профсоюзной улице 
от станции метро "Беляево" до МКАД  (Юго-Западный административный 
округ)" в части корректировки линий градостроительного регулирова- 
ния и параметров  строительства объекта по адресу: ул.Профсоюзная, 
вл.156 в соответствии с технико-экономическими параметрами данного 
объекта, определенными в пункте 1 настоящего постановления. 
     16. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возло- 
жить на  первого  заместителя  Мэра  Москвы в Правительстве Москвы 
Росляка Ю.В., первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Мос- 
квы Ресина В.И.  и префекта Юго-Западного административного округа 
города Москвы Челышева А.В. 
 
 
П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков 
 
 
                                  Приложение 1 
                           к постановлению Правительства 
                           Москвы 
                           от 3 июня 2008 г. N 451-ПП 
 
 
 
 
                     Акт 
             разрешенного использования 
     участка территории градостроительного объекта 
              (земельного участка) 
     для осуществления строительства, реконструкции 
            от 13 ноября 2007 г. N А-4689/98 
               (см. подлинник) 
 
 
 
.  
 
                                    Приложение 2 
                             к постановлению Правительства 
                             Москвы 
                             от 3 июня 2008 г. N 451-ПП 
 
 
 
 
 
       Стартовые  условия  проведения  аукциона по подбору 
       инвестора  на  реализацию  инвестиционного  проекта 
       строительства многофункционального высотного жилого 
       комплекса с подземным  гаражом-стоянкой  по адресу: 
       Профсоюзная ул., вл.156  (Юго-Западный  администра- 
       тивный округ города Москвы) 
 
 
 
 
 
     Краткое описание проекта: проектирование и строительство мно- 
гофункционального высотного  жилого комплекса с подземным гаражом- 
стоянкой на месте вывода (сноса) строений торгово-бытового  назна- 
чения (сельскохозяйственный рынок). Общая площадь строений, подле- 
жащих сносу, составляет 1 688,2 кв.м. 
     Срок реализации проекта - 3 года. 
     Назначение первых этажей:  согласно  градостроительному обос- 
нованию на размещение многофункционального высотного жилого  комп- 
лекса по адресу: Профсоюзная ул., вл.156 первые 10 этажей предназ- 
начаются под размещение административных помещений и помещений ин- 
фраструктуры обслуживания жилого здания. 
     Использование подземного пространства:  согласно  акту разре- 
шенного использования участка территории градостроительного объек- 
та под проектируемым многофункциональным высотным жилым комплексом 
планируется  размещение  подземного гаража-стоянки емкостью  1 152 
машиноместа. 
     Обременения: 
     В полном объеме за счет средств инвестора - победителя аукци- 
она без последующей компенсации осуществляются следующие работы: 
     - перекладка ЛЭП (переустройство ВЛ-220 кВ включая предпроек- 
тную стадию); 
     - урегулирование  имущественных  отношений  и  вывод  нежилых 
строений (комплекс объектов торгово-бытового назначения по адресу: 
ул.Теплый Стан, вл.1Б (сельскохозяйственный рынок)  общей площадью 
1 688,2 кв.м, находящихся в собственности ЗАО "Новые Черемушки". 
     Требование Главного  управления МЧС  по г.Москве:  на границе 
участка  расположена  существующая станция  метрополитена  "Теплый 
Стан"  вместимостью  на  10 370 мест,  на расстоянии 150 метров от 
проектируемого комплекса расположено существующее защитное  соору- 
жение  ВУ-А-II на 1 773 места. Проектируемый комплекс расположен в 
нормативном  радиусе  сбора  от  этих  сооружений.  Дополнительное 
строительство защитного сооружения гражданской обороны не требует- 
ся. 
 
        Основные технико-экономические показатели проекта: 
 
Общая площадь участка                   - 2,5 га. 
Общая площадь объекта                   - 123 144 кв.м. 
Общая площадь квартир 
(общая жилая площадь объекта)           -  39 850 кв.м. 
Общая площадь встроено-пристроенных 
помещений                               -  21 920 кв.м. 
Этажность                               - 45 + 4 подземных уровня. 
Подземный гараж-стоянка                 - 1 152 м/м (29 850 кв.м). 
 
     Инвестор -  победитель  аукциона за счет собственных (привле- 
ченных) средств без последующей компенсации финансирует  в  полном 
объеме затраты по проекту, включая: 
     - проектирование  и строительство многофункционального высот- 
ного жилого комплекса с подземным гаражом-стоянкой; 
     - проектирование и строительство инженерных сетей и  сооруже- 
ний  обеспечивающих  ввод  построенного объекта в эксплуатацию,  в 
числе городских магистральных сетей и коммуникаций; 
     - перекладку ЛЭП (переустройство ВЛ-220 кВ включая предпроек- 
тную стадию); 
     - плату  за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям ОАО "Московская городская электросетевая  ком- 
пания" без последующей компенсации; 
     - компенсацию затрат, понесенных городом при  разработке про- 
ектной документации в размере 58 402 590 руб. 5 коп.; 
     - денежные средства в качестве компенсации затрат за  предин- 
вестиционную  подготовку проекта и вознаграждение за сопровождение 
программы "Новое  кольцо Москвы" в размере 2%  от затрат инвестора 
на реализацию инвестиционного проекта,  включая затраты по выплате 
суммы, определенной по результатам аукциона; 
     - урегулирование  имущественных  отношений  и  вывод  нежилых 
строений (комплекс объектов торгово-бытового назначения по адресу: 
ул.Теплый Стан,  вл.1Б (сельскохозяйственный рынок) общей площадью 
1 688,2 кв.м, находящихся в собственности ЗАО "Новые Черемушки". 
 
Примечание: согласно  письму  Департамента имущества города Москвы 
            от 20 ноября 2007 г. N 07/33606 и отчета от 27 сентяб- 
            ря 2007 г. N 000760-О/0907 "Об оценке комплекса объек- 
            тов недвижимости  общей площадью 1 668,2 кв.м", выпол- 
            ненного  ЗАО "Профессиональные  аудиторские консульта- 
            ции",  стоимость помещений комплекса объектов торгово- 
            бытового назначения составляет 79 500 000 руб. 
         
     По окончании  реализации  проекта  в  собственность инвестора 
поступает: 
     - 100% общей жилой площади объекта; 
     - 100%  общей нежилой площади, за исключением площади помеще- 
ний, неразрывно связанных с системами жизнеобеспечения жилой части 
объекта (лестничные клетки,  лифтовые  шахты,  технические  этажи, 
техподполья, электрощитовые); 
     - 100%  машиномест и площадей общего  пользования  подземного 
гаража-стоянки. 
     По окончании реализации проекта в собственность города Москвы 
поступает 100% построенных  или реконструированных объектов  инже- 
нерного и коммунального назначения. 
     Стартовая цена лота - 793 782 500 руб. 
     Сумма денежных средств,  полученная по итогам аукциона, пере- 
числяется в бюджет города по следующему графику: 
     - первая часть денежных средств - 20%  от суммы, определенной 
по итогам аукциона, перечисляется инвестором - победителем аукцио- 
на в течение 10 рабочих (банковских) дней с даты  регистрации  ин- 
вестиционного контракта в Департаменте города Москвы по конкурент- 
ной политике; 
     - вторая часть денежных средств - 80% от суммы, перечисляется 
равновеликими платежами в первый рабочий день квартала  в  течение 
4-х кварталов,  начиная с квартала, следующего за кварталом, в ко- 
тором произведена оплата первой части денежных средств. 
     Денежные средства перечисляются в бюджет города Москвы в сле- 
дующем порядке: 
     - 66% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на 
специальный счет     Московского      городского      казначейства 
КБК-72511705020020002180 "Доходы   от   реализации  инвестиционных 
контрактов"; 
     - 26% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на 
специальный счет     Московского      городского      казначейства 
КБК-16311705020020002180 "Доходы   от   реализации  инвестиционных 
контрактов"; 
     - 8%  от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на 
специальный    счет    Московского     городского     казначейства 
КБК-16311705020020002180   "Доходы  от  реализации  инвестиционных 
контрактов". 
     Инвестор выплачивает   ОАО  "Новое  кольцо  Москвы"  денежные 
средства в качестве компенсации затрат за прединвестиционную  под- 
готовку проекта и вознаграждение за сопровождение программы "Новое 
кольцо Москвы" в порядке и по графику,  определяемому инвестицион- 
ным контрактом на реализацию инвестиционного проекта. 
     Совокупные затраты по проекту  составляют 5 781 млн.руб. (без 
учета выплачиваемой городу суммы и суммы, выплачиваемой ОАО "Новое 
кольцо Москвы"  в  качестве  вознаграждения за  прединвестиционную 
подготовку и сопровождение проекта). 
 
.  
                              
                                     Приложение 3 
                             к постановлению  Правительства 
                             Москвы 
                             от 3 июня 2008 г. N 451-ПП 
      
      
                             Договор зарегистрирован 
                             от_______________________ 
                             N________________________ 
 
                                 
       
       
       
                      ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР 
       
      Между Правительством Москвы  в лице первого заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы  Росляка Ю.В., с одной стороны,  от- 
крытым  акционерным обществом "Новое кольцо Москвы"  в лице  гене- 
рального директора В.Х.Жилова, с другой стороны, и _______________ 
______________ в лице ___________________________________________, 
с третьей стороны. 
       
       
 
Дополнительные соглашения к договору зарегистрированы: 
       
______________________                      ______________________ 
        (кем)                                        (кем) 
N ___________________                       N ____________________ 
"____" __________20__г.                     "___" ___________20___г. 
 
       
______________________                      ______________________ 
        (кем)                                        (кем) 
N ___________________                       N ____________________ 
 
"____" __________20__г.                     "___" ___________20___г. 
 
 
     Настоящий договор      заключен      в      г.Москве     "__" 
_____________200__г.  между Правительством Москвы в  лице  первого 
заместителя  Мэра  Москвы  в Правительстве Москвы Росляка Юрия Ви- 
тальевича, действующего в соответствии с постановлением Правитель- 
ства Москвы  от  27 апреля 2004 г.  N 255-ПП "О порядке проведения 
конкурсов и аукционов по подбору инвесторов на реализацию инвести- 
ционных  проектов",  на основании решения Городской конкурсной ко- 
миссии по подбору инвесторов по реализации инвестиционных проектов 
(протокол от _________200__г.  N___),  с одной стороны, ОАО "Новое 
кольцо Москвы" в лице генерального директора Жилова Валерия Хажму- 
ратовича, с другой стороны, и ____________________________________ 
______________  ____  в   лице ___________________________________ 
___ __________, действующего на основании _______________________, 
с третьей стороны,  именуемые в дальнейшем  соответственно  "Адми- 
нистрация", "Управляющая компания" и "Инвестор" или вместе именуе- 
мые "Стороны". 
       
       
                Статья 1. Термины и их толкование 
       
     1.1. Программа  "Новое кольцо Москвы" (программа "НКМ") - го- 
родская комплексная инвестиционная программа "Новое  кольцо  Моск- 
вы",   утвержденная   постановлением   Правительства   Москвы   от 
2 февраля 1999 г.  N 80 "О реализации городской комплексной инвес- 
тиционной программы "Новое кольцо Москвы". 
     1.2. Управляющая компания - ОАО "Новое  кольцо  Москвы"  (ОАО 
"НКМ"), уполномоченное Правительством Москвы юридическое лицо, вы- 
полняющее функции управления программой "Новое кольцо Москвы",  по 
поручению  Департамента города Москвы по конкурентной политике вы- 
полняющее функции организатора аукционов на право  заключения  ин- 
вестиционного  договора  по  реализации инвестиционного проекта по 
проектированию и строительству высотных домов в  рамках  программы 
"Новое кольцо Москвы", в соответствии с распорядительными докумен- 
тами Правительства Москвы. 
     1.3. Инвестиционный  проект - совокупность мероприятий по ор- 
ганизации инвестиционной деятельности и строительства инвестицион- 
ного объекта, включающих обоснование экономической целесообразнос- 
ти, объема и сроков осуществления инвестиций в инвестиционный объ- 
ект,  разработку в соответствии с законодательством Российской Фе- 
дерации и утвержденными в установленном порядке стандартами  (нор- 
мами и правилами)  необходимой проектно-сметной документации, про- 
изводство строительных работ и ввод в эксплуатацию инвестиционного 
объекта. 
     1.4. Инвестиционный объект - жилой дом со  встроенно-пристро- 
енными  нежилыми помещениями и гаражом-стоянкой,  объекты инженер- 
но-коммунального назначения,  объекты благоустройства (детские иг- 
ровые  площадки,  хозяйственные  площадки,  гостевые автостоянки и 
т.п.),  законченные строительством и предъявленные приемочной  ко- 
миссии в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержден- 
ной и согласованной в установленном порядке. 
     1.5. Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осу- 
ществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта. 
     1.6. Банковская гарантия - оформленное в установленном поряд- 
ке  и  действующее до оформления акта о результатах реализации ин- 
вестиционного проекта письменное обязательство гаранта (банка  или 
иной  кредитной организации) уплатить Правительству Москвы (по его 
письменному требованию) в бюджет города Москвы  денежные  средства 
на реализацию инвестиционного проекта в размере, определенном ус- 
ловиями настоящего договора. 
     1.7. Результаты  инвестиционной  деятельности - имущественные 
права на доли площадей инвестиционного объекта,  возникающие у го- 
рода  Москвы  и  Инвестора в результате исполнения обязательств по 
инвестированию проектирования и строительства инвестиционного объ- 
екта. 
     1.8. Инвестор - юридическое или физическое лицо, которое осу- 
ществляет капитальные вложения с использование собственных и (или) 
привлеченных средств на реализацию инвестиционного проекта в  объ- 
еме, предусмотренном настоящим договором. 
     1.9. Соинвестор - юридическое  или физическое лицо,  участник 
реализации  инвестиционного проекта по договору в части финансиро- 
вания строительства объекта в объеме,  пропорциональном той  части 
площадей, которые соинвестор хотел бы получить в собственность или 
оформить на них иные вещные права. 
     1.10. Правовой акт -  акт органа или должностного лица испол- 
нительной власти города Москвы, который в соответствии с действую- 
щим  порядком  является  достаточным основанием для реализации тех 
или иных мероприятий в рамках инвестиционного проекта. 
     1.11. Строительная площадка - земельный участок с расположен- 
ными на нем зданиями,  строениями,  сооружениями,  предоставляемый 
Инвестору в краткосрочную аренду на период проектирования и строи- 
тельства инвестиционного объекта. 
     1.12. Общая  площадь инвестиционного объекта - сумма площадей 
(полезных, общего пользования, инженерного назначения) всех этажей 
(в том числе технического,  подвального и чердачного),  измеряемая 
по внутренним поверхностям стен,  в том числе: общая жилая и нежи- 
лая площади объекта. 
     1.13. Общая площадь квартир - сумма площадей квартир,  встро- 
енных шкафов,  а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных 
кладовых, подсчитываемых в установленном правовым актом порядке. 
     1.14. Общая жилая площадь объекта - общая площадь квартир. 
     1.15. Общая нежилая площадь объекта - общая  площадь  нежилых 
помещений, в том числе: площадь полезная, площадь общего пользова- 
ния (лестничные клетки, площадки, лифты и т.п.), площадь помещений 
инженерного назначения,  площади встроенно-пристроенных подвальных 
помещений, чердаков, площади встроенно-пристроенных помещений. 
     1.16. Общая площадь гаража-стоянки - сумма площадей помещений 
гаража-стоянки (полезных, общего пользования, инженерного назначе- 
ния) всех этажей (в том числе: технического, подвального и чердач- 
ного),  измеряемая по внутренним поверхностям. 
     1.17. Машиноместо - часть помещения гаража-стоянки,  предназ- 
наченная для хранения автотранспортного средства, площадью соглас- 
но утвержденному проекту. 
     1.18. Протокол  предварительного распределения площади объек- 
та -  документ,  закрепляющий на основании данных проектно-сметной 
документации за Администрацией и Инвестором доли полезной  нежилой 
площади,  имущественные  права на которые возникнут у города и Ин- 
вестора в результате инвестиционной деятельности. 
     1.19. Акт  о результатах реализации инвестиционного  договора 
- итоговый документ,  подтверждающий исполнение  Сторонами  обяза- 
тельств по настоящему договору. 
     1.20. Учетная регистрация - регистрация в Департаменте города 
Москвы по конкурентной политике инвестиционного договора по строи- 
тельству инвестиционного объекта,  дополнительных соглашений и из- 
менений  к нему и  акта о  результатах реализации  инвестиционного 
проекта, а также в Департаменте жилищной политики и жилищного фон- 
да  города Москвы договоров о привлечении финансовых средств насе- 
ления  в строительство,  заключенных в рамках инвестиционного кон- 
тракта в  соответствии  с действующими на момент такой регистрации 
правовыми актами. 
       
                    Статья 2. Предмет договора 
       
     2.1. Предметом договора является  реализация  инвестиционного 
проекта  по  проектированию  и  строительству многофункционального 
комплекса по адресу: ул.Профсоюзная, вл.156  (Юго-Западный админи- 
стративный округ города Москвы) с ориентировочным объемом инвести- 
ций около 5 781 млн.руб.  (без учета выплачиваемой городу  суммы и 
суммы,  выплачиваемой ОАО "Новое кольцо Москвы" в качестве вознаг- 
раждения за прединвестиционную подготовку и сопровождение проекта). 
     2.2. В рамках  реализации  инвестиционного  проекта  Инвестор 
обязуется  за  счет  собственных и (или) привлеченных средств осу- 
ществить в течение 36 месяцев с даты заключения настоящего догово- 
ра  проектирование  и строительство многофункционального комплекса 
на земельном участке площадью 2,5 га  по  адресу:  ул.Профсоюзная, 
вл.156 (Юго-Западный административный округ города Москвы) в соот- 
ветствии с разработанным актом разрешенного  использования участка 
территории  градостроительного   объекта   от  13 ноября   2007 г. 
N А-4689/98 со следующими технико-экономическими показателями: об- 
щая площадь объекта 123 144 кв.м, в том числе: общая площадь квар- 
тир 39 850 кв.м, общая площадь  встроено-пристроенных нежилых  по- 
мещений  21 920 кв.м,  общая  площадь  подземной   части   объекта 
29 850 кв.м под размещение гаража-стоянки на 1 152 машиноместа. 
     Срок ввода объекта в эксплуатацию - не позднее 36  месяцев  с 
даты заключения настоящего договора. 
     2.3. На момент заключения договора участок застройки не  сво- 
боден  от текущих имущественных обязательств и подлежит освобожде- 
нию с учетом полученных согласий собственников. 
     На земельном участке: 
     - расположены  нежилые  строения  торгово-бытового назначения 
общей площадью 1 688,2 кв.м,  находящиеся в собственности ЗАО "Но- 
вые Черемушки". 
     Урегулирование  имущественных отношений с ЗАО "Новые Черемуш- 
ки",  а также  финансирование работ по сносу нежилых строений осу- 
ществляется за счет средств Инвестора в полном объеме без последу- 
ющей компенсации; 
     - проходит воздушная ЛЭП высокого напряжения,  находящаяся  в 
собственности ОАО "Московская областная электросетевая компания" и 
подлежащая переносу (перекладке) за счет средств Инвестора в  пол- 
ном объеме без последующей компенсации. 
     2.4. Инвестор возмещает, в течение 30 рабочих дней с даты ре- 
гистрации инвестиционного договора в Департаменте города Москвы по 
конкурентной политике,  в бюджет города Москвы документально подт- 
вержденные затраты в размере 58 402 590 руб. 5 коп. за выполненные 
ОАО "Новое кольцо Москвы" работы  по проектированию объекта (п.1), 
финансируемые за счет средств бюджета города Москвы  на возвратной 
основе, в рамках реализации распоряжений  Правительства Москвы  от 
23 октября 2003 г. N 1939-РП и от 12 августа 2004 г. N 1618-РП. 
     2.5. Инвестор обязуется осуществить реализацию инвестиционно- 
го проекта по проектированию и строительству  многофункционального 
комплекса по адресу: ул.Профсоюзная, вл.156 с привлечением ведущих 
зарубежных архитектурно-строительных  и инжиниринговых  компаний в 
области высотного строительства. 
     2.6. Проектирование и строительство магистральных сетей и со- 
оружений,  в том числе городских магистральных сетей и сооружений, 
обеспечивающих строительство объекта, осуществляется в полном объ- 
еме за счет средств Инвестора в соответствии с выданными техничес- 
кими условиями без последующей компенсации данных затрат. 
     2.7. Оплата  за  технологическое  присоединение к распредели- 
тельным электрическим сетям ОАО "Московская городская электросете- 
вая компания"  осуществляется за счет средств Инвестора без после- 
дующей компенсации. 
       
               Статья 3. Имущественные права Сторон 
       
     3.1. На  основании  постановления  Правительства  Москвы   от 
___________  N______  и  по  итогам  аукциона (протокол от _______ 
N________) соотношение раздела недвижимого имущества по итогам ре- 
ализации договора, устанавливается между Сторонами следующим обра- 
зом: 
     3.1.1. В собственность города Москвы в лице Департамента иму- 
щества города Москвы переходит 100%  общей площади построенных или 
реконструированных объектов инженерного и коммунального назначения 
в соответствии с порядком, утвержденным постановлением  Правитель- 
ства Москвы от 22 августа 2000 г. N 660  "О порядке приемки объек- 
тов инженерного и  коммунального назначения в собственность города 
Москвы". 
     3.1.2. Сумма денежных средств, определенная по итогам аукцио- 
на в размере _____________ рублей, перечисляется Инвестором в бюд- 
жет  города  Москвы в соответствии со следующим графиком (приложе- 
ние): 
     - первая часть денежных средств в размере 20% от суммы, опре- 
деленной по итогам аукциона, перечисляется инвестором в течение 10 
рабочих (банковских) дней с  момента  регистрации  инвестиционного 
договора в Департаменте города Москвы по конкурентной политике; 
     - вторая часть денежных средств в размере 80% от суммы, опре- 
деленной по итогам аукциона, перечисляется Инвестором ежекварталь- 
но в первый рабочий день квартала равновеликими платежами в  тече- 
ние 4-х  кварталов, начиная с квартала, следующего за кварталом, в 
котором произведена оплата первой части денежных средств. 
     Денежные средства перечисляются в бюджет города Москвы в сле- 
дующем порядке: 
     - 66% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на 
специальный     счет     Московского    городского    казначейства 
КБК-72511705020020002180  "Доходы  от  реализации   инвестиционных 
контрактов"; 
     - 26% от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на 
специальный счет      Московского      городского     казначейства 
КБК-16311705020020002180  "Доходы  от  реализации   инвестиционных 
контрактов" и зачитываются Департаменту  имущества города Москвы в 
счет выполнения планового задания; 
     - 8%  от суммы очередного платежа перечисляются инвестором на 
специальный счет     Московского      городского      казначейства 
КБК-16311705020020002180   "Доходы  от  реализации  инвестиционных 
контрактов" и зачитываются Департаменту имущества города Москвы  в 
счет выполнения планового задания. 
     График платежей оформляется приложением к инвестиционному до- 
говору и является его неотъемлемой частью. 
     3.1.3. Инвестор  возмещает  в течение 30 рабочих дней с  даты 
регистрации инвестиционного договора в Департаменте города  Москвы 
по  конкурентной  политике  в  бюджет города Москвы  документально 
подтвержденные затраты в размере 58 402 590 руб. 5 коп.  за выпол- 
ненные ОАО "Новое кольцо Москвы" работы  по проектированию объекта 
(п.1), финансируемые за счет средств бюджета города Москвы на воз- 
вратной основе,  в рамках  реализации  распоряжений  Правительства 
Москвы  от 23  октября 2003 г.  N 1939-РП и  от 12 августа 2004 г. 
N 1618-РП. 
     3.1.4. Инвестор выплачивает Управляющей компании: 
     - вознаграждение  за  прединвестиционную  подготовку  объекта 
строительства   в  сумме _____________ руб.  (в том числе  НДС  по 
ставке, действующей на дату оказания услуг); 
     - вознаграждение за  сопровождение  программы  "Новое  кольцо 
Москвы"  в  сумме  _____________ руб.  (в том числе НДС по ставке, 
действующей на дату оказания услуг). 
     Оплата компенсации затрат и вознаграждения Управляющей компа- 
нии производится в следующем порядке: 
     - сумма вознаграждения Управляющей компании за прединвестици- 
онную подготовку объекта составляет 1,5%  от затрат  Инвестора  на 
реализацию инвестиционного проекта (п.2.1), включая затраты Инвес- 
тора по выплате суммы, подлежащей оплате в бюджет города по итогам 
аукциона (п.3.1.2). 
     Задаток Инвестора на участие в аукционе засчитывается  Управ- 
ляющей компании при заключении договора в счет частичного исполне- 
ния обязательств Инвестора по договору  в части выплаты вознаграж- 
дения Управляющей компании за прединвестиционную подготовку объек- 
та строительства. Оставшаяся часть средств, исчисляемая как разни- 
ца  между суммой,  определенной настоящим пунктом,  и  выплаченной 
суммой задатка, перечисляется Инвестором на расчетный счет  Управ- 
ляющей компании  в течение 10 рабочих (банковских) дней с даты ре- 
гистрации инвестиционного договора в Департаменте города Москвы по 
конкурентной политике; 
     - сумма вознаграждения Управляющей  компании за сопровождение 
программы "Новое  кольцо Москвы" составляет 0,5%  от затрат Инвес- 
тора на осуществление инвестиционного проекта (п.2.1), включая за- 
траты Инвестора по выплате суммы подлежащей оплате в бюджет города 
Москвы по итогам аукциона (пп.3.1.2) и выплачивается по следующему 
графику: 
     - первая часть денежных средств в размере 20% от суммы, опре- 
деленной настоящим пунктом,  перечисляется Инвестором на расчетный 
счет Управляющей компании в течение 10 рабочих (банковских) дней с 
даты  регистрации  инвестиционного  договора в Департаменте города 
Москвы по конкурентной политике; 
     - вторая часть денежных средств в размере 80% от суммы, опре- 
деленной настоящим пунктом, перечисляется Инвестором ежеквартально 
в  первый  рабочий  день  квартала на указанный счет равновеликими 
платежами  в течение года, начиная с квартала, следующего за квар- 
талом, в котором произведен первый платеж. 
     График платежей оформляется приложением к инвестиционному до- 
говору и является его неотъемлемой частью. 
     3.1.5. В  собственность   Инвестора  при  условии  выполнения 
п.3.1.2 настоящего договора передается: 
     - 100% общей жилой площади; 
     - 100% общей площади встроено-пристроенных нежилых помещений, 
исключая площади помещений,  неразрывно связанных с системами жиз- 
необеспечения объекта (лестничные клетки,  лифтовые шахты,  техни- 
ческие этажи, техподполья, электрощитовые); 
     - 100% общей площади машиномест в подземном гараже-стоянке. 
     3.2. В случае создания товарищества собственников жилья  (да- 
лее - ТСЖ),  нежилые площади помещений, неразрывно связанных с си- 
стемами  жизнеобеспечения  жилой части объекта (лестничные клетки, 
лифтовые шахты, технические этаж, техподполья, электрощитовые, му- 
сорокамеры) являются общей долевой собственностью членов ТСЖ. 
     3.3. Оформление имущественных прав Сторон по результатам реа- 
лизации инвестиционного проекта с учетом всех дополнительных  сог- 
лашений к договору производится в установленном порядке после сда- 
чи инвестиционного объекта в эксплуатацию и выполнения  обязатель- 
ств  по договору и приложению к нему на основании акта о результа- 
тах реализации инвестиционного проекта согласно условиям договора. 
     3.4. При завершении строительства объекта и вводе его в  экс- 
плуатацию  раздел  недвижимого имущества в  инвестиционном объекте 
(возведенные здания и сооружения,  исключая право пользования  зе- 
мельным участком,  которое будет установлено и оформлено после го- 
сударственной регистрации права (доли в праве) на  здание  каждому 
соинвестору)  уточняется  по  экспликациям и техническим паспортам 
ГУП МосгорБТИ,  которые изготавливаются по заявке Инвестора на ос- 
новании  утвержденной проектно-сметной документации и натурных об- 
меров ГУП МосгорБТИ  и согласовываются Сторонами. Принятое решение 
оформляется актом о результатах частичной реализации договора. 
     3.5. Права на земельные участки на период строительства опре- 
деляются договором краткосрочной аренды, заключаемым Администраци- 
ей в лице Департамента земельных ресурсов города Москвы с Инвесто- 
ром.  После выполнения договора и оформления имущественных прав на 
объект земельные отношения оформляются в установленном порядке. 
     3.6. Стороны согласны с тем,  что часть общей жилой площади в 
виде отдельных квартир,  передаваемых в соответствии с п.3.1.5 на- 
стоящего договора в собственность  Инвестора по итогам  реализации 
договора,  будет использована Инвестором  для заключения договоров 
соинвестирования на  условиях, определяемых Инвестором, с физичес- 
кими лицами, постоянно  проживающими  в городе Москве  не менее 10 
лет и желающими улучшить  свои жилищные  условия с  использованием 
ипотечных (залоговых) схем кредитования, займов и субсидий, а так- 
же с юридическими лицами,  принимающими на основании заключенных с 
Департаментом жилищной  политики  и жилищного фонда  города Москвы 
договоров участие в реализации городских жилищных программ. 
       
               Статья 4. Сроки и содержание этапов 
       
     4.1. Первый этап. Содержание работ этапа: 
     4.1.1. Оплата Инвестором в бюджет города Москвы суммы в объе- 
ме, определенном по итогам аукциона (п.3.1.2). Оплата вознагражде- 
ния  Управляющей компании за прединвестиционную подготовку объекта 
строительства  и суммы вознаграждения за  сопровождение  программы 
"Новое  кольцо Москвы" в соответствии с п.3.1.4 настоящего догово- 
ра. 
     4.1.2. Оформление в установленном порядке Инвестором договора 
краткосрочной аренды земельного участка. 
     4.1.3. Подготовка  строительной  площадки:  снос  сооружений, 
прокладка (перекладка) инженерных коммуникаций,  временных сетей и 
т.д. в соответствии с проектом производства работ (ППР). 
     4.1.4. Разработка, согласование и утверждение в установленном 
порядке проектно-сметной документации - стадия "проект" и "рабочая 
документация". 
     4.1.5. Подписание  Сторонами протокола  предварительного рас- 
пределения площадей. 
     4.1.6. Заключение  Инвестором договора страхования строитель- 
ных рисков. 
     4.1.7. Получение  разрешения на производство строительных ра- 
бот. 
     Начало этапа - дата подписания инвестиционного контракта. 
     Окончание этапа - дата оформления разрешения на  производство 
строительных работ. 
     Продолжительность этапа - не более ___ месяцев  с даты подпи- 
сания инвестиционного договора Сторонами. 
     4.2. Второй этап. Содержание работ этапа: 
     Производство  строительных  и  иных  работ,  необходимых  для 
ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию. 
     Начало этапа  -  получение  разрешения на производство строи- 
тельных работ. 
     Окончание этапа  - дата ввода в установленном порядке объекта 
в эксплуатацию, но не позднее срока по п.2.2 настоящего договора. 
     4.3. Третий этап. Содержание работ этапа: 
     4.3.1. Завершение расчетов и урегулирование претензий. 
     Подписание Сторонами акта о результатах реализации инвестици- 
онного проекта. 
     4.3.2. Переоформление  договора  аренды  земельного участка в 
части возврата Администрации земельного участка,  отведенного  Ин- 
вестору  для организации строительных работ на инвестиционном объ- 
екте. 
     4.3.3. Оформление имущественных прав Сторон по инвестиционно- 
му договору. 
     Начало этапа  -  дата принятия правового акта на эксплуатацию 
объекта. 
     Окончание этапа и инвестиционного договора в целом - подписа- 
ние Сторонами акта о результатах реализации инвестиционного  дого- 
вора. 
     Продолжительность этапа - не более 3 месяцев. 
     4.4. Изменения сроков в пунктах 4.1, 4.2, 4.3 возможны только 
по согласованию Сторон путем подписания  в  установленном  порядке 
соответствующего дополнительного соглашения к договору. 
 
                   Статья 5. Обязанности Сторон 
       
     5.1. Администрация обязуется: 
     5.1.1. В месячный срок с  момента  урегулирования  Инвестором 
взаимоотношений с ЗАО "Новые Черемушки"  оформить с Инвестором до- 
говор краткосрочной аренды земельного участка на период проектиро- 
вания  и  строительства  объекта (п.2.2) при условии представления 
Инвестором необходимого пакета документов. 
     5.1.2. Не осуществлять приватизацию, сдачу в аренду,  продажу 
нежилых площадей,  земельных участков и прав на земельные участки, 
кроме случаев, установленных действующим законодательством. 
     5.1.3. Оказывать Инвестору необходимое содействие в  реализа- 
ции  инвестиционного  проекта по вопросам,  входящим в компетенцию 
Администрации, в том числе обеспечивать подготовку и принятие рас- 
порядительных документов,  необходимых для реализации инвестицион- 
ного проекта. 
     5.1.4. Осуществить в Департаменте города Москвы по конкурент- 
ной политике учетную регистрацию в установленном порядке договора, 
дополнительных  соглашений  к нему и акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта. 
     5.1.5. После  ввода  инвестиционного объекта в эксплуатацию и 
выполнения всех обязательств Сторон по осуществлению  инвестицион- 
ного проекта  обеспечить оформление в установленном порядке акта о 
результатах реализации инвестиционного проекта  при условии  пред- 
ставления Инвестором необходимого пакета документов. 
     5.1.6. После оформления имущественных прав на  инвестиционный 
объект  оформить  Инвестору земельно-правовые отношения в установ- 
ленном порядке в соответствии с  действующим  законодательством  и 
условиями договора. 
     5.1.7. Не позднее трех месяцев с момента представления Инвес- 
тором необходимой информации (п.5.2.7) представить Инвестору сфор- 
мированный на основании данных Департамента  жилищной  политики  и 
жилищного  фонда  города  Москвы  список физических лиц,  желающих 
улучшить свои жилищные условия с использованием ипотечных (залого- 
вых) схем кредитования,  займов и субсидий,  а также список юриди- 
ческих лиц,  принимающих на основании заключенных с  Департаментом 
жилищной  политики и жилищного фонда города Москвы договоров учас- 
тия в реализации городских жилищных программ, с которыми Инвестору 
надлежит заключить договоры соинвестирования на условиях,  опреде- 
ляемых Инвестором. 
     В случае  несоблюдения  Администрацией  обязательств по п.5.1 
настоящего договора  сроки реализации этапов (статья 4) соразмерно 
изменяются с оформлением в установленном  порядке соответствующего 
дополнительного  соглашения, являющегося  неотъемлемой частью  на- 
стоящего договора. 
     5.2. Инвестор обязуется: 
     5.2.1. В месячный срок с момента регистрации  инвестиционного 
договора представить в Департамент земельных ресурсов города Моск- 
вы акт разрешенного использования участка  территории  градострои- 
тельного объекта от 13 ноября 2007 г.  N А-4689/98, инвестиционный 
договор и другие необходимые  документы  для  оформления  договора 
краткосрочной аренды земли в установленном порядке. 
     5.2.2. Возместить  в течение 30 рабочих дней с даты регистра- 
ции  инвестиционного договора в Департаменте города Москвы по кон- 
курентной политике  в бюджет города Москвы документально подтверж- 
денные затраты в размере 58 402 590 руб. 5 коп. за выполненные ОАО 
"Новое кольцо Москвы" работы по проектированию объекта (п.1),  фи- 
нансируемые  за счет средств бюджета  города Москвы  на возвратной 
основе, в рамках реализации распоряжений  Правительства Москвы  от 
23 октября 2003 г.  N 1939-РП и от 12 августа 2004 г.  N 1618-РП. 
     5.2.3. Обеспечить за счет собственных  и  (или)  привлеченных 
средств финансирование и реализацию инвестиционного проекта в пол- 
ном объеме в соответствии со своими обязательствами по  настоящему 
договору,  в том числе: перечислить денежные средства в бюджет го- 
рода Москвы в размере, указанном  в п.3.1.2  настоящего  договора, 
Управляющей  компании в размере,  указанном в  п.3.1.4  настоящего 
договора,  и сдать  инвестиционный объект  в эксплуатацию в сроки, 
определенные настоящим договором (п.2.2). 
     5.2.4. С  учетом   распоряжения   Правительства   Москвы   от 
28 сентября 2005 г. N 1906-РП  оформить  договорные  отношения   с 
российско-немецким  предприятием  ООО "БРТ РУС"   для   разработки 
проектно-сметной  документации (стадия "Проект"  и стадия "Рабочая 
документация")  на  строительство  инвестиционного  объекта  (п.1) 
и утвердить ее в установленном порядке. 
     5.2.5. В  месячный срок с даты получения разрешения на строи- 
тельство объекта представить Администрации информацию  об условиях 
реализации и перечень квартир с указанием их существенных характе- 
ристик, передаваемых в соответствии с п.3.1.5 в собственность  Ин- 
вестора  по итогам реализации настоящего договора,  которые  будут 
направлены Инвестором для реализации на условиях, определенных Ин- 
вестором. 
     5.2.6. Инвестор выплачивает компенсацию ЗАО "Новые Черемушки" 
за снос  нежилых  строений,  расположенных  на  земельном  участке 
(п.2.1), принадлежащих ЗАО "Новые Черемушки" на праве собственнос- 
ти (свидетельства о государственной регистрации права от 26 ноября 
2003 г. N 77-01/30-910/2003-749, от 26 ноября 2003 г.  N 77-01/30- 
910/2003-751, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003-752,  от 26 
ноября  2003 г.  N 77-01/30-910/2003-753,  от  26  ноября  2003 г. 
N 77-01/30-910/2003-754, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003- 
755, от 26 ноября 2003 г. N 77-01/30-910/2003-757). 
     5.2.7. После  выполнения п.5.2.8 настоящего договора  обеспе- 
чить за счет  собственных средств снос нежилых строений, размещен- 
ных на земельном участке (2.3). 
     5.2.8. Представлять  Администрации (в лице префектуры Юго-За- 
падного административного округа города Москвы и Департамента эко- 
номической  политики и развития города Москвы) информацию по вклю- 
чению в городские годовые и перспективные инвестиционные программы 
объекта  строительства по договору в установленные сроки и в уста- 
новленной форме (в том числе титульные списки строительства). 
     5.2.9.  Обеспечить  ежемесячное,  не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным,  представление Администрации (в лице  пре- 
фектуры  Юго-Западного административного  округа города Москвы)  и 
Управляющей компании отчета о выполненных работах, предусмотренных 
ст.4 настоящего договора. 
     5.2.10. Обеспечить  проектирование,  строительство и ввод ин- 
вестиционного объекта (п.2.2)  в эксплуатацию в сроки, установлен- 
ные настоящим договором,  и с качеством в соответствии с действую- 
щими строительными нормами. 
     5.2.11. После заключения договора обеспечить выполнение усло- 
вий освоения и содержания строительной площадки в  соответствии  с 
установленными  правилами и нормами,  включая обеспечение охраны и 
сохранности имущества,  уборку строительных площадок и прилегающих 
к ним уличных полос в соответствии  с распоряжением  Правительства 
Москвы от 8 апреля 1997 г.  N 370-РП  "Об утверждении Положения  о 
порядке устройства ограждений фасадов зданий и сооружений и ограж- 
дений строительных площадок на период  строительства,  реконструк- 
ции, реставрации и капитального ремонта в г.Москве"). 
     5.2.12. Производить  в  соответствии с установленным порядком 
учетную регистрацию в Департаменте жилищной политики  и  жилищного 
фонда города Москвы договора, дополнительных  соглашений и догово- 
ров о  привлечении  финансовых  средств населения  в строительство 
жилья. 
     5.2.13. При  привлечении средств соинвесторов решить вопрос о 
дальнейшей форме управления имущественным комплексом. Договоры со- 
инвестирования  согласовываются с Администрацией и  представляются 
в течение 10 рабочих дней со дня их подписания Управляющей  компа- 
нии для согласования и учета. 
     5.2.14. Предусматривать в договорах с третьими лицами,  в том 
числе в договорах купли-продажи квартир, пункт, информирующий их о 
создании товарищества собственников жилья в указанном доме, а так- 
же указывать,  что условия и порядок перепланировки квартир (уста- 
новки  перегородок)  устанавливаются  в соответствии с действующим 
законодательством. 
     5.2.15. Обеспечить инженерную подготовку территории  в  соот- 
ветствии  с выданными техническими условиями.  Осуществить за счет 
собственных средств без последующей компенсации  проектирование  и 
строительство  инженерных сетей и сооружений,  в том числе магист- 
ральных городских коммуникаций,  необходимых для эксплуатации объ- 
екта. 
     Выполнить работы по разборке,  переработке и вывозу конструк- 
ций сносимых строений, расположенных на строительной площадке объ- 
екта. 
     5.2.16. В двухнедельный срок после ввода инвестиционного объ- 
екта  в эксплуатацию представить  документы в Департамент жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы в соответствии с распоря- 
жением Мэра от 25 января 2001 г.  N 56-РМ "О мерах по упорядочению 
учета и контроля за оформлением  жилой  площади  в  г.Москве"  для 
оформления  выписок  из  базы данных Единой информационной системы 
"Жилище" на весь объем вводимой площади в соответствии с настоящим 
договором. 
     5.2.17. Обеспечить  безопасность  реализации  инвестиционного 
проекта  путем исполнения собственными силами и/или с привлечением 
сторонних организаций функций заказчика,  проектировщика  и  гене- 
рального  подрядчика по реализации инвестиционного проекта в соот- 
ветствии со следующими условиями: 
     - наличие у Инвестора и/или у привлеченных им организаций ли- 
цензий на осуществление строительных  видов  деятельности  (допус- 
ков),  оформленных  в  установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке; 
     - отсутствие  на объектах Инвестора и/или привлеченных им ор- 
ганизаций аварий первой и второй категории по причине конструктив- 
ных, проектных, строительных недоработок; 
     - наличие у Инвестора и/или у привлеченных им организаций  не 
менее трех лет опыта работы на объектах I-II уровня ответственнос- 
ти. 
     5.2.18. Представить  в  3-месячный  срок  после ввода объекта 
(п.2.2) в эксплуатацию в Департамент имущества города Москвы  над- 
лежащий пакет документов для регистрации прав собственности города 
Москвы  в Едином  государственном реестре прав, а также права соб- 
ственности города  Москвы на объекты  инженерного и  коммунального 
назначения в  порядке, утвержденном  постановлением  Правительства 
Москвы от 22 августа 2000 г. N 660 "О порядке приемки объектов ин- 
женерного и  коммунального назначения в собственность города Моск- 
вы". 
     5.2.19. Обеспечить финансирование работ по паспортизации зда- 
ния и квартир. 
     5.2.20. В течение 30 дней с момента оформления в  установлен- 
ном  порядке  имущественных прав на инвестиционный объект предста- 
вить в Департамент земельных ресурсов  города  Москвы  необходимые 
документы для переоформления земельно-правовых отношений. 
     5.2.21. Осуществлять  своевременно  и в установленном порядке 
арендные платежи за пользование земельным участком. 
     5.2.22. Осуществлять реализацию площади объектов,  подлежащих 
строительству в рамках своей доли, только при наличии: 
     - утвержденной проектно-сметной  документации  на  строитель- 
ство; 
     - разрешения на строительство; 
     - графика строительства  объекта,  утвержденного  префектурой 
Юго-Западного административного округа города Москвы. 
     5.2.23. Реализовать жилую площадь физическим лицам, указанным 
в списках, предоставленных Администрацией (в лице Департамента жи- 
лищной политики и жилищного фонда города Москвы), в объеме пропор- 
циональном той части площадей, которые каждое из указанных лиц хо- 
тел  бы  приобрести,  при условии,  что совокупный объем площадей, 
предоставляемых таким лицам не превысит 50%  от площадей, подлежа- 
щих  передаче Инвестору по итогам реализации настоящего  договора. 
В случае  если в срок,  указанный в п.5.1.7  настоящего  договора, 
Администрация не представит Инвестору списки физических лиц, кото- 
рым Инвестору надлежит реализовывать жилую площадь в  соответствии 
с указанным в данном пункте объемом площадей, либо объем площадей, 
который  желают  и могут  приобрести  перечисленные в списке лица, 
меньше  указанного выше объема площадей, зарезервированного Инвес- 
тором для этой цели,  Инвестор вправе распорядиться невостребован- 
ными площадями по своему усмотрению. 
     5.2.24. Осуществить  резервирование жилой площади,  не подле- 
жащей реализации,  в  размере  15%  от общей площади до завершения 
строительства объекта в качестве дополнительной гарантии  выполне- 
ния своих обязательств по настоящему договору. 
     5.2.25. Обеспечить допуск  представителей Управляющей  компа- 
нии на объект высотного строительства. 
     5.2.26. Заблаговременно информировать Администрацию о намере- 
ниях изменить состав учредителей организации, заключившей инвести- 
ционный договор,  и о причинах такого изменения. 
     5.2.27. Ежеквартально информировать Администрацию об осущест- 
влении деятельности,  связанной с  привлечением  денежных  средств 
участников долевого строительства, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 г.  N 645 "О 
ежеквартальной отчетности застройщиков  об осуществлении  деятель- 
ности, связанной с привлечением денежных средств участников  доле- 
вого строительства". 
     5.2.28. Производить в установленном порядке регистрацию дого- 
воров  о привлечении денежных средств третьих лиц в соответствии с 
действующими на момент регистрации правовыми актами Российской Фе- 
дерации. 
     5.2.29. Обеспечить в установленном законом порядке  получение 
лицензий,  разрешений, согласований, распорядительных документов и 
иных необходимых документов органов  исполнительной власти Россий- 
ской Федерации в целях реализации инвестиционного проекта. 
     5.2.30. Застраховать риск ответственности за нарушение  усло- 
вий настоящего договора (нарушение сроков исполнения обязательств, 
предусмотренных пп.4.1, 4.2 и 3.1.1 - 3.1.4 договора). 
     5.2.31. Обеспечить  за счет собственных средств без последую- 
щей компенсации перекладку воздушной линии электропередач, находя- 
щейся  в  собственности  ОАО  "Московская областная электросетевая 
компания". 
     5.2.32. Осуществить оплату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям  ОАО  "Московская  городская 
электросетевая компания" за счет средств Инвестора без последующей 
компенсации. 
     5.2.33. Заключить  с Управляющей компанией договор в соответ- 
ствии с п.5.3.7 настоящего договора. 
     5.2.34. Осуществить в установленном порядке разработку специ- 
альных технических условий по комплексному обеспечению безопаснос- 
ти  и  антитеррористической защищенности и учитывать их требования 
при разработке проектно-сметной документации на строительство объ- 
екта. 
     5.3. Управляющая компания обязуется: 
     5.3.1. Выполнять поручения Мэра Москвы и структурных  подраз- 
делений Правительства Москвы, связанные с реализацией инвестицион- 
ного проекта. 
     5.3.2. Осуществлять  согласование и учет договоров соинвести- 
рования, заключенных Инвестором в рамках реализации договора. 
     5.3.3. Осуществлять  подготовку  аналитических материалов для 
структурных подразделений Правительства Москвы о  ходе  реализации 
инвестиционного проекта. 
     5.3.4. Оказывать Инвестору содействие в реализации инвестици- 
онного проекта,  в том числе по решению вопросов связанных с обре- 
менениями земельного участка. 
     5.3.5. Осуществлять контроль за ходом проектирования и строи- 
тельства объекта. 
     5.3.6. Осуществлять  контроль  за реализацией инвестиционного 
контракта в целом. 
     5.3.7. Заключить с Инвестором договор,  определяющий дополни- 
тельные обязательства Управляющей компании,  подлежащие выполнению 
в  целях реализации инвестиционного договора,  и представить его в 
течение 10 рабочих дней  в Департамент города Москвы по конкурент- 
ной политике. 
       
                        Статья 6. Гарантии 
       
     6.1. Дополнительной гарантией исполнения Инвестором всех обя- 
занностей,  условий и обязательств по настоящему договору в  уста- 
новленные  сроки  и  с  должным  качеством является действующая до 
оформления акта о результатах реализации  инвестиционного  проекта 
банковская гарантия, предоставляемая Инвестором. 
      6.2. Сторонами могут быть предусмотрены установленные  зако- 
нодательством способы обеспечения исполнения обязательств, которые 
будут оформлены дополнительными соглашениями. 
             
                Статья 7. Уступка прав по договору 
       
     7.1. Инвестор по согласованию с Администрацией вправе частич- 
но уступить свои права по договору третьему лицу при условии  при- 
нятия последним обязанностей, условий и обязательств по настоящему 
договору пропорционально участию в реализации инвестиционного про- 
екта без увеличения сроков строительства инвестиционного объекта. 
     Частичная переуступка прав оформляется дополнительным  согла- 
шением  о переуступке прав между старым и новым Инвестором и Адми- 
нистрацией,  которое является неотъемлемой частью настоящего дого- 
вора. 
     7.2. При оформлении дополнительного  соглашения  о  частичной 
переуступке  прав и обязательств соинвестор обязан представить не- 
обходимые документы. 
     7.3. Администрация  не несет ответственности по договорам Ин- 
вестора с третьими лицами. 
 
                 Статья 8. Срок действия договора 
 
     8.1. Договор  считается  заключенным  с  даты его  подписания 
Сторонами и скрепления подписей Сторон печатями. 
     8.2. Договор  действует в течение срока реализации инвестици- 
онного проекта, указанного в статье 4 и п.2.2 настоящего договора. 
     8.3. Срок  действия договора - 39 месяцев с даты его заключе- 
ния (предельный срок действия  договора)  при  условии  соблюдения 
сроков ввода объекта в эксплуатацию (п.2.2).  За указанный  период 
времени  Стороны обязаны исполнить все свои обязательства по дого- 
вору. 
     8.4. По истечении предельного срока реализации проекта  дейс- 
твие договора прекращается  и договор краткосрочной аренды земель- 
ного участка расторгается в установленном порядке. Предельный срок 
реализации проекта может изменяться и приостанавливаться по согла- 
шению Сторон ввиду наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
     8.5. Перенос срока действия договора оформляется дополнитель- 
ным соглашением, в котором указываются причины переноса и штрафные 
санкции, примененные в соответствии со ст.10 настоящего договора. 
       
            Статья 9. Изменение и прекращение договора 
       
     9.1. Договор может быть изменен по  соглашению  Сторон,  если 
изменения  не  затрагивают вопроса распределения площади между Ин- 
вестором и Администрацией (п.3.1),  кроме случаев, предусмотренных 
ст.10 настоящего договора.  Все изменения оформляются дополнитель- 
ными соглашениями, которые регистрируются на титульном листе и яв- 
ляются неотъемлемой частью настоящего договора. 
     9.2. Договор прекращается: 
     - по соглашению Сторон; 
     - по требованию одной Стороны на основании пп.9.3, 10.2, 11.2; 
     - по решению Арбитражного суда города Москвы; 
     - по выполнении Сторонами всех обязательств по договору,  за- 
вершении расчетов и оформлении  имущественных  отношений  согласно 
акту о результатах реализации инвестиционного проекта. 
     9.3. Администрация вправе отказаться от исполнения обязатель- 
ств  и  расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невы- 
полнения  Инвестором сроков  реализации (п.4.1.1)  и  обязательств 
(п.5.2.2) по Договору, предупредив Инвестора письменно за один ме- 
сяц до расторжения. 
     9.4. В  случае расторжения договора Администрация имеет преи- 
мущественное право в течение 30 дней принять решение о  выкупе  по 
себестоимости у Инвестора результатов произведенных работ на осно- 
вании документов, подтверждающих затраты Инвестора, без применения 
коэффициентов инфляции и поправочных коэффициентов (на момент рас- 
торжения). 
     В этом  случае  сумма выкупа определяется как сумма подтверж- 
денных затрат без учета: 
     - неполученных доходов и косвенных убытков; 
     - штрафов  по просроченным ссудам и другим неисполненным обя- 
зательствам, связанным с реализацией проекта; 
     - взносов по страхованию риска (рисков); 
     - затрат по просроченной исходно-разрешительной документации; 
     - затрат  по  подготовке  документации,   не  соответствующей 
функциональному назначению объекта,  подлежащего строительству но- 
вым Инвестором; 
     - затрат  по работам,  не являющимся предметом настоящего до- 
говора; 
     - затрат  по другим работам,  которые утратили  свою ценность 
вследствие длительного неосвоения строительной площадки; 
     - затрат, понесенных Инвестором при участии в аукционе; 
     - процентных  платежей, уплаченных  при  привлечении  заемных 
средств. 
     Неучтенные в сумме выкупа вышеуказанные  затраты  компенсации 
Инвестору не подлежат. 
     9.5. В случае разногласий Сторон по определению суммы  выкупа 
(размера  затрат,  понесенных  Инвестором на реализацию проекта по 
работам,  принятым по актам приема-передачи,  при расторжении  до- 
говора (пп.9.3, 9.4) данный спор подлежит рассмотрению в Арбитраж- 
ном суде города Москвы. 
       
                Статья 10. Ответственность Сторон 
 
     10.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в 
соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим договором. 
     10.2. В случае нарушения Инвестором сроков перечисления суммы 
денежных  средств в  бюджет  города  Москвы  (пп.3.1.2 - 3.1.3)  и 
(или) графика платежей  Администрация  вправе взыскать с Инвестора 
неустойку в размере 0,1% за каждый рабочий (банковский) день прос- 
рочки. 
     При задержке перечисления  более чем на 3 месяца  Администра- 
ция  вправе  расторгнуть договор без возмещения Инвестору денежных 
средств, ранее перечисленных в счет суммы компенсации (п.3.1.2), с 
учетом положений пункта 9.4 настоящего договора. 
     10.3. В случае несоблюдения Инвестором сроков выполнения пер- 
вого этапа работ (по ст.4) Администрация вправе  взыскать  с  него 
неустойку  в  размере  одного  установленного законом минимального 
размера оплаты труда с каждого квадратного метра общей площади ин- 
вестиционного  объекта за каждый полный календарный месяц просроч- 
ки. 
     10.4. В случае частичной переуступки Инвестором прав  и  обя- 
занностей соинвестору (новому Инвестору) с увеличением срока ввода 
инвестиционного объекта либо при расторжении договора по  соглаше- 
нию Сторон или по решению Арбитражного суда города Москвы (по тре- 
бованию одной из Сторон) Администрация вправе взыскать с Инвестора 
пени в размере 5% от суммы невыполненных работ (п.2.1 договора) за 
каждый полный  календарный месяц просрочки даты ввода инвестицион- 
ного объекта в эксплуатацию (п.2.2). 
     10.5. В случае несоблюдения Инвестором сроков выполнения вто- 
рого этапа реализации инвестиционного проекта (п.4.2)  Администра- 
ция  вправе взыскать с него неустойку в размере рыночной стоимости 
2% общей площади, причитающейся Инвестору, за каждый полный кален- 
дарный месяц просрочки. 
     10.6. Администрация  и  Управляющая компания не несут  ответ- 
ственности  по договорам и взаиморасчетам Инвестора с третьими ли- 
цами. 
                      Статья 11. Форс-мажор 
 
     11.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему договору,  если 
оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой  силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обсто- 
ятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и 
т.д.),  действия  внешних  объективных факторов (военные действия, 
эпидемии,  иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), 
на время действия этих обстоятельств,  если эти обстоятельства не- 
посредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 
     В случае  если Сторона,  выполнению обязательств которой пре- 
пятствуют обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о 
наступлении  таких обстоятельств в 10-дневный срок,  такая Сторона 
теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс-мажор- 
ные. 
     11.2. Если обстоятельства  непреодолимой  силы  длятся  более 
шести месяцев, Сторона вправе отказаться от продолжения выполнения 
договора без уплаты штрафов и (или) неустоек, приняв все возможные 
меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесен- 
ного другой Стороной. 
     11.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой си- 
лы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства. 
       
                   Статья 12. Разрешение споров 
       
     12. Стороны будут прилагать все усилия к тому,  чтобы  решать 
возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настояще- 
го договора, путем взаимных переговоров. В случае если разногласия 
и  споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца 
путем двусторонних переговоров,  каждая из Сторон сохраняет за со- 
бой право обращаться в Арбитражный суд города Москвы. 
 
               Статья 13. Заключительные положения 
 
     13.1. Любая  информация о финансовом положении Сторон и усло- 
виях настоящего договора,  а также договоров  с  третьими  лицами, 
участвующими в реализации проекта,  будет считаться конфиденциаль- 
ной и не подлежащей разглашению. 
     Иные условия  конфиденциальности  могут  быть  установлены по 
требованию любой из Сторон. 
     13.2. Одновременно  с  подписанием договора Стороны назначают 
своих уполномоченных представителей по договору, определив их ком- 
петенцию, и уведомляют об этом друг друга. 
     13.3. Обо всех изменениях в платежных и  почтовых  реквизитах 
Стороны обязаны немедленно извещать друг друга.  Действия,  совер- 
шенные по старым адресам и счетам,  совершенные до получения  уве- 
домлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств. 
     13.4. Договор  составлен  в 4 экземплярах  -  по  одному  для 
каждой Стороны   и один - для Управления Федеральной регистрацион- 
ной службы по Москве. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 
     13.5. Неотъемлемой частью договора являются  следующие  доку- 
менты: 
     13.5.1. Банковская гарантия. 
     13.5.2. Постановление  Правительства  Москвы  о строительстве 
инвестиционного объекта, определяющее условия реализации договора. 
     13.5.3. Итоговый  протокол заседания Городской конкурсной ко- 
миссии  по подбору  инвесторов на реализацию инвестиционных проек- 
тов,  на котором Инвестор был признан победителем  аукциона, с ус- 
ловиями настоящего договора. 
     13.5.4. Надлежащим образом  оформленные  копии  учредительных 
документов Инвестора (соинвестора). 
     13.5.5. График платежей Инвестора по п.3.1 настоящего догово- 
ра. 
     13.5.6. Дополнительные соглашения к  договору,  зарегистриро- 
ванные на титульном листе. 
     13.5.7. Протокол предварительного распределения нежилых поме- 
щений. 
     13.5.8. Акт о результатах реализации инвестиционного проекта. 
     13.5.9. Договор  вступает  в силу после его регистрации в Де- 
партаменте города Москвы по конкурентной политике. 
 
         Статья 14. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
       
     Администрация: 
       
     ул.Тверская, д.13, Москва, 125032 
     Банковские реквизиты: 
     р/с N 40201810300000000008 
     в отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705 
     БИК 044583001 
     Получатель - Департамент финансов города Москвы  (Департамент 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы); 
      л/с 1072511045450015 
      ИНН 7703074390; КПП 770301001  
      Код ОКАТО  Департамента  жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы 45286575000 
     КБК - 72511705020020002180 "Доходы от реализации инвестицион- 
ных контрактов" 
      ______________________________________________________ 
     р/с 40201810000000000010 
     в отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705 
     БИК 044583001 
     Получатель - Департамент финансов города Москвы  (Департамент 
имущества города Москвы) 
     ИНН 77070058720; КПП 770701001 
     КБК - 16311705020020002180 "Доходы от реализации инвестицион- 
ных контрактов" 
 
      Инвестор: 
       
      Управляющая компания: 
      121205, Российская Федерация, Москва, ул.Новый Арбат, 
      д.36/9. 
      Банковские реквизиты: 
      р/с 40702810000170001003 в ОАО 
      "Банк Москвы", БИК 044525219, к/сч 30101810500000000219, 
      ИНН 7731184839, КПП 770401001, ОКПО 18852399 
      
 
      Подписи Сторон: 
      Администрация: 
       
      Первый заместитель Мэра Москвы 
      в Правительстве Москвы 
       
      __________________ Ю.В.Росляк 
      "____"____________2008 г. 
       
      ОАО "Новое кольцо Москвы" 
      Генеральный директор 
 
      _______________В.Х.Жилов 
      "____"_____________2008 г. 
       
      Инвестор: 
      __________________  
      "____"_____________2008 г. 
 
 
.  
 
 
                                                       Приложение 
                                               к инвестиционному договору 
 
 
                     График платежей Инвестора в бюджет города Москвы в 2008-2009 гг. 
________________________________________________________________________________________________________ 
Общая сумма                                  График уплаты в 2008-2009 гг. 
оплаты (руб)                                           (руб) 
________________________________________________________________________________________________________ 
            в течение 10 рабочих дней     1 ______      1_______       1 _______      8 ______ 
            с даты регистрации договора   2008 г.       2008 г.        2008 г.        2009 г. 
            в Департаменте города Москвы 
            по конкурентной политике 
            ___________________________________________________________________________________________ 
            _______ рублей, в том числе: _______ рублей, _______ рублей, _______ рублей, _______ рублей, 
            _______ рублей (66%) от сум- в   том  числе: в   том  числе: в   том  числе: в   том  числе: 
            мы платежа) на специальный   _______ рублей  _______ рублей  _______ рублей  _______ рублей 
            счет Московского городского  (66%) от суммы  (66%) от суммы  (66%) от суммы  (66%) от суммы 
            казначейства КБК-            платежа) на спе-платежа) на спе-платежа) на спе-платежа) на спе- 
            72511705020020002180"Доходы  циальный счет   циальный счет   циальный счет   циальный счет 
            от реализации инвестицион-   Московского го- Московского го- Московского го- Московского го- 
            ных контрактов";             родского казна- родского казна- родского казна- родского казна- 
            _______ рублей (34% от сум-  чейства КБК-    чейства КБК-    чейства КБК-    чейства КБК- 
            мы платежа) на специальный   725117050200200 725117050200200 725117050200200 725117050200200 
            счет Московского городского  02180 "Доходы   02180 "Доходы   02180 "Доходы   02180 "Доходы 
            казначейства  КБК-           от реализации   от реализации   от реализации   от реализации 
            16311705020020002180 "Доходы инвестиционных  инвестиционных  инвестиционных  инвестиционных 
            от реализации инвестицион-   контрактов";    контрактов";    контрактов";    контрактов"; 
            ных контрактов";             _______  рублей _______  рублей _______  рублей _______  рублей 
                                         (34%)  от суммы (34%)  от суммы (34%)  от суммы (34%)  от суммы 
                                         платежа)     на платежа)     на платежа)     на платежа)     на 
                                         специальный     специальный     специальный     специальный 
                                         счет Московско- счет Московско- счет Московско- счет Московско- 
                                         го   городского го   городского го   городского го   городского 
                                         казначейства    казначейства    казначейства    казначейства 
                                         КБК-1631170502- КБК-1631170502- КБК-1631170502- КБК-1631170502- 
                                         0020002180 "До- 0020002180"Дохо-0020002180"Дохо-0020002180"Дохо- 
                                         ходы от реализа-ды  от реализа- ды  от реализа- ды  от реализа- 
                                         ции  инвестици- ции  инвестици- ции  инвестици- ции  инвестици- 
                                         онных  контрак- онных  контрак- онных  контрак- онных  контрак- 
                                         тов";           тов";           тов";           тов"; 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
                    График платежей Инвестора Управляющей компании в 2008-2009 гг. 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Общая сумма                                   График уплаты в 2008-2009 гг. (руб.) 
оплаты (руб) 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
              в течение 10 рабочих дней 
              с даты регистрации договора 
              в Департаменте города Москвы 
              по конкурентной политике 
________________________________________________________________________________________________________ 
              (за вычетом уплаченной суммы 
              задатка на участие в аукционе 
              в размере _______рублей) 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Администрация:                     Управляющая компания:                      Инвестор: 
Первый заместитель Мэра Москвы     Генеральный директор 
в Правительстве Москвы             ОАО "Новое кольцо Москвы" 
 
__________________ Ю.В.Росляк      ________________ В.Х.Жилов 
 
 
 
                                Верно:
Документ опубликован в соответствии с Законом № 63 от 28.11.2012 О внесении изменений в статью 21 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» и статью 19 Закона города Москвы от 8 июля 2009 года № 25 «О правовых актах города Москвы»